2006年监理工程师建设工程合同管理真题及答案 |
第1题:工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 |
【单选题】: |
第2题:担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为( )。 来源:www.233.com A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务 B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务 C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务 D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务 |
【单选题】: |
第3题:依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.定金 |
【单选题】: |
第4题:某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由( )。 A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失 C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失 |
【单选题】: |
第5题:合同公证与鉴证的相同点是( )。 A.目的、法律效力、原则 B.范围、性质、目的 C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质 |
【单选题】: |
第6题:依据《合同法》的规定,合同形式中不属于书面合同形式的是( )。 A.传真 B.电子邮件 C.登记 D.信件 |
【单选题】: |
第7题: 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。 A.要约到达受要约人之前 B.承诺通知到达要约人之前 C.承诺通知发出之前 D.承诺通知到达要约人之后 |
【单选题】: |
第8题:执行政府定价的合同,当事人一方逾期提取货物,遇到政府上调价格时,应当按 ( )执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价格 D.原价和新价的平均价格 |
【单选题】: |
第9题:经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( )的规定。 A.债权转让 B.债务承担 C.由第三人向债权人履行债务 D.债务人向第三人履行债务 |
【单选题】: |
第10题:合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当( )确定费用负担的责任。 A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.按履行义务一方承担的原则 |
【单选题】: |
第11题:某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确,双方通过协商又未能达成一致,此时,该部分货物的价款应按( )的市场价履行。 A.订立合同时订立地 B.订立合同时履行地 C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地 |
【单选题】: |
第12题:施工合同示范文本中规定,如果发包人不按合同的约定支付工程进度款,承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款,可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的规定。 A.撤销权 B.不安抗辩权 C.后履行方抗辩权 D.同时履行抗辩权 |
【单选题】: |
第13题:合同解除后,合同中的( )条款仍然有效。 A.结算和清理 B.仲裁和诉讼 C.结算、清理、违约 D.结算、仲裁、违约 |
【单选题】: |
第14题:某勘察合同,委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中,委托方进行阶段支付时,( )。 A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费 B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金 C.每次阶段支付时均不允许扣减定金 D.勘察单位完成合同总价20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金 |
【单选题】: |
第15题:依据《合同法》关于违约责任的规定,下列说法中不正确的是( )。 A.约定违约金低于造成的损失时,应当相应增加违约金 B.约定违约金高于造成的损失时,应当相应减少违约金 C.处置违约行为后果时,违约金与定金不能同时使用 D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿 |
【单选题】: |
第16题:依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,错误的是( ). A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式 B.违约金和定金不能同时选用 C.违约金是承担违约责任的必备形式 D.违约金和赔偿损失不能同时使用 |
【单选题】: |
第17题:合同当事人之间出现合同纠纷,要求仲裁机构仲裁,仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。 A.合同公证书 B.仲裁协议书 C.履约保函 D.合同担保书 |
【单选题】: |
第18题:某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币,在施工中需要采用专有技术,该施工项目( )方式发包。 A.应该采用公开招标 B.应该采用邀请招标 C.应该采用议标 D.可以采用直接委托 |
【单选题】: |
第19题:某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人( )。 A.可以采用直接委托方式发包 B.可以自行招标,但应当备案 C.可以自行招标,无需备案 D.必须委托中介机构代理招标 |
【单选题】: |
第20题:某建设项目发售招标文件时收取工本费500元,则在招投标结束后( )。 来源:www.233.com A.招标文件及收费都不退回 B.退回招标文件,收费不退回 C.不退回招标文件,收费退回 D.招标文件及收费分别退回 |
【单选题】: |
第21题:某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以( )。 A.招标文件为准,开标时间后延 B.招标文件为准,开标时间不变 C.书面解答为准,开标时间后延 D.书面解答为准,开标时间不变 |
【单选题】: |
第22题:某招标项目在中标通知书发出后,招标人提出降价要求。对该降阶要求,按照《招标投标法》的规定,中标人( )招标人的要求。 A.应当接受 B.可以接受 C.应当拒绝 D.可以拒绝 |
【单选题】: |
第23题:某建设项目采用评标价法评标,其中一位投标人的投标报价为3000万元,工期提前获得评标优惠100万元,评标时未考虑其他因素,则评标价和合同价分别为( )。 A.2900万元,3000万元 B.2900万元,2900万元 C.3100万元,3000万元 D.3100万元,2900万元 |
【单选题】: |
第24题:委托监理合同履行过程中,监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。 A.委托人增加监理工作内容较多 B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 C.委托人订购的大型设备延误到货,工程停工超过半年 D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料 |
【单选题】: |
第25题:某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后,该汽车( )。 A.不用归还委托人 B.归还委托人即可 C.归还委托人,并应支付折旧费 D.归还委托人,并应支付租赁费 |
【单选题】: |
第26题:建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是( )。 A.按工程实际损失计算赔偿 B.扣除合同约定的全部监理酬金 C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D.应当双倍返还定金 |
【单选题】: |
第27题:某工程施工需要中断主要公路交通2天,发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定,监理单位完成的此项工作属于( )的范围。 A.正常监理工作 B.额外监理工作 C.变更监理工作 D.附加监理工作 |
【单选题】: |
第28题:某工程设计合同,双方约定设计费为10万元,定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人( )。 A.3万元 B.5万元 C.7万元 D.10万元 |
【单选题】: |
第29题:按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在1年内项目未开始施工,则设计人( )。 A.不再负责处理有关设计问题 B.仍应无偿负责处理有关设计问题 来源:www.233.com C.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费 D.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更 |
【单选题】: |
第30题:某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断 续施工,则由此造成的承包人损失应由( )。 A.发包人赔偿,延误的工期顺延 B.发包人赔偿,延误的工期不予顺延 C.自己承担,延误的工期顺延 D.自己承担,延误的工期不予顺延 |
【单选题】: |
第31题:按照施工合同示范文本的规定,工程师接到承包人提交的进度计划后,应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见,则视为( )。 A.工程师已经确认,承包人不再承担计划的缺陷责任 B.工程师已经确认,承包人仍应承担计划的缺陷责任 C.工程师未确认,承包人应修改进度计划 D.工程师未确认,承包人应等待工程师的进一步指示 |
【单选题】: |
第32题:某施工合同履行时,因施工现场尚不具备开工条件,已进场的承包人不能按约定日期开工,则发包人( )。 A.应赔偿承包人的损失,相应顺延工期 B.应赔偿承包人的损失,但工期不予顺延 C.不赔偿承包人的损失,但相应顺延工期 D.不赔偿承包人的损失,工期不予顺延 |
【单选题】: |
第33题:某工程项目施工中,发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷,原因属于材料质量问题,该部分工程需拆除重建,则 ( )。 A.承包人承担返工费用,工期不予顺延 B.承包人承担返工费用,工期给予顺延 C.发包人承担追加合同价款,工期不予顺延 D.发包人承担追加合同价款,工期给予顺延 |
【单选题】: |
第34题:施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则 ( )。 A.发包人承担全部费用,工期相应顺延 B.发包人承担全部费用,工期不予顺延 C.承包人承担全部费用,工期不予顺延 D.承包人承担全部费用,工期相应顺延 |
【单选题】: |
第35题:某施工合同约定由发包人负责采购的水泥,使用前进行约定的性能检验,应由 ( )。 A.工程师负责检验,发包人承担检验费用 B.工程师负责检验,承包人承担检验费用 C.承包人负责检验,发包人承担检验费用 D.承包人负责检验,承包人承担检验费用 |
【单选题】: |
第36题:在施工中,承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故,所发生的费用应由( )承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.发包人和承包人共同 |
【单选题】: |
第37题:某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应当由 ( )提出。 A.发包人 C.承包人 B.设计单位 D.监理单位 |
【单选题】: |
第38题:按照施工合同示范文本的规定,施工合同终止的条件是( )。 A.工程验收通过 B.承包人送交了竣工验收报告 C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款 |
【单选题】: |
第39题:依据施工合同示范文本的规定,由发包人采购材料交付承包人保管时,下列表述中正确的是( )。 A.材料运抵施工现场后,工程师与发包人共同清点 B.到货材料的种类与合同约定不符,承包人应该代为调剂串换 C.供货商延误到货影响施工时,发包人应赔偿承包人的损失 D.到货材料数量多于合同的约定时,承包人应将多余部分运出工地来源:www.233.com |
【单选题】: |
第40题:某施工合同约定设备由承包人负责采购,因设备制造原因试车达不到验收要求,则应由( )。 A.承包人承担相关费用,工期不予顺延 B.承包人承担相关费用,工期相应顺延 C.设备制造商承担相应费用,工期不予顺延 D.设备制造商承担相应费用,工期相应顺延 |
【单选题】: |
第41题:在大型设备采购合同履行过程中,监理工程师( )。 A.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任 B.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 C.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 D.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任 |
【单选题】: |
第42题:设备性能验收阶段,出现( )情况时,监理工程师不应签发设备初步验收证书。 A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行,供货方同意在限定时间内免费修理 B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值,但属于采购方的使用原因 C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷,供货方采取相应措施后达到保证值 D.由于采购方生产运行的需要,在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验 |
【单选题】: |
第43题:FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。 A.合同价内的暂列金 B.业主应交付的预付款 C.承包商应交付的定金 D.承包商应得的工程款 |
【单选题】: |
第44题:依据FIDIC施工合同条件,工程师颁发的工程接收证书表明( )。 A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成 C.缺陷通知期开始 D.可以办理竣工结算 |
【单选题】: |
第45题:FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定,下列表述正确的是( ) A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定 B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担 C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式 D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为 |
【单选题】: |
第46题:依据FIDIC施工合同条件,有关指定分包商的特点表述正确的是( ) A.合同关系主体为业主和指定分包商 B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分 C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任 D.由工程师负责协调管理 |
【单选题】: |
第47题:FIDIC施工合同条件中的暂列金,是( )的一项款额。 A.不计入合同价格之内 B.用于不可预见项目使用 C.由工程师或承包商代表控制使用 D.专门用于承包商施工范围内工程使用 |
【单选题】: |
第48题:FIDIC施工合同条件中,对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险,归业主承担。 A.合同签字日 B.下达开工令 C.基准日 D.风险事件发生日 |
【单选题】: |
第49题:依据FIDIC施工合同条件规定,施工中遇到( )情况,属于承包商应承担的风险。 A.现场地质条件与文件资料说明不一致 B.不利于施工的外界非自然条件 C.不利于施工的气候条件 D.其他承包商对施工的干扰 |
【单选题】: |
第50题:工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围,工程师无权决定的情况是( )。 A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定 B.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料 C.批准承包人缩短合同工期 D.将批准的索赔额纳入月进度款中 |
【单选题】: |
第51题:在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括( )。 A.被代理人的法人终止 B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人取消委托 D.代理事项完成 E.代理期限届满 |
【多选题】: |
第52题:履行合同的担保方式包括( )。 A.投标保证 B.留置 C.动产抵押 D.定金 E.违约金 |
【多选题】: |
第53题:按照“建筑工程一切险”保险合同的规定,保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括( )。 A.领有公共运输执照施工车辆的损失 B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡 C.施工建筑物的损害 D.业主在工地的原有建筑物受到的损害 E.临时工程受到的损害 |
【多选题】: |
第54题:下列有关格式条款的表述中,错误的有( )。 A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款 B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效 C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款 D.如果对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释 E.如果对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释 |
【多选题】: |
第55题:依据《合同法》规定,( )的合同属于无效合同。 A.恶意串通损害第三人利益 B.以欺诈手段,使对方违背真实意思情况下订立 C.订立合同时显失公平 D.以合法形式掩盖非法目的 E.损害公共利益订立 |
【多选题】: |
第56题:下列情况中,( )的合同属于效力待定合同。 A.无处分权人处分他人财产 B.以胁迫手段订立 C.因重大误解订立 D.限制民事行为能力人订立 E.表见代理人订立 |
【多选题】: |
第57题:甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定,下列关于转让的表述中正确的有( )。 A.合同主体不变,仍为甲乙公司 B.转让必须征得乙公司同意 C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权 D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任 E.丙公司应承担与主债务有关的从债务来源:www.233.com |
【多选题】: |
第58题:当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时,债权人可以依法行使撤销权,债务人的这类行为包括( )。 A.放弃对其他人的到期债权 B.无偿转让财产 C.怠于行使其到期债权 D.未按合同提供担保 E.未按约定投保工程险 |
【多选题】: |
第59题:某建设项目施工招标过程中,由于某种原因,在投标有效期内未能结束评标工作,招标人需延长投标有效期,则( )。 A.投标人可以修改投标文件的实质内容 B.投标人不得修改投标文件的实质内容 C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限 D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求 E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求 |
【多选题】: |
第60题:招标过程中,投标文件对招标文件的响应出现了偏差,标书中( )等不影响继续评标。 A.完工期限超过了招标文件规定的期限 B.个别项目提供了不完整的数据 C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额 D.投标保函没有保证人的签字盖章 E.货物包装方式不满足招标文件的要求 |
【多选题】: |
第61题:在项目施工招标中,资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。 A.同类工程施工经历 B.财务状况 C.企业信誉 D.项目经理资质要求 E.环境管理体系 |
【多选题】: |
第62题:在项目招标的中标通知书发出后,招标人和中标人应按照( )订立书面合同。 A.招标公告 B.招标文件 C.投标文件 D.评标价格 E.最后谈判达成的降价协议 |
【多选题】: |
第63题:下列情况中,属于额外监理工作的有( )。 A.由于变更而需延长的监理工作 B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作 C.业主因承包商严重违约解除合同后,监理人的善后工作 D.不可抗力影响消失后,恢复监理业务的工作 E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作 |
【多选题】: |
第64题:在建设工程委托监理合同的履行中,监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。 A.选定施工合同的承包人 B.批准施工合同承包人选定的分包人 C.确定工程规模 D.主持工程建设有关协作单位的组织协调 E.审核承包人的索赔 |
【多选题】: |
第65题:在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有( )。 A.对勘察资料的正确性负责 B.提供设计人在现场的工作条件 C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续 D.完成施工中出现的设计变更 E.负责设计人与承包人的工作协调 |
【多选题】: |
第66题:对于施工中发生的不可抗力,施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括 ( )。 A.工程所需清理费 B.由承包人负责采购,运至施工场地用于施工材料的损失 C.工程本身的损害 D.工程损害导致第三方人员伤亡 E.承包人施工机械的停工损失 |
【多选题】: |
第67题:施工合同示范文本规定,因( )等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。&nBsp; A.不可抗力&nBsp; B.工程量增加&nBsp; C.承包商基础施工超挖&nBsp; E.工程师延误提供所需指令&nBsp; |
【多选题】: |
第68题:施工合同示范文本规定,承包人的义务包括( )。 A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用 B.开通施工场地与城乡公共道路的通道 C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款 D.施工现场古树名木的保护工作 E.办理施工许可证 |
【多选题】: |
第69题:在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更 ( )。 A.须经工程师同意 B.不须经工程师同意 C.发生的费用由发包人承担 D.发生的费用由承包人承担 E.发生的费用由双方约定承担 |
【多选题】: |
第70题:下列有关确定变更价款的做法,正确的有( )。 A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C.确定的价款报送造价管理部门备案 D.工程师未在规定时间内作出答复,视为承包人的要求已批准 E.承包人未提出追加价款报告,工程师可单独决定补偿额 |
【多选题】: |
第71题:某项目施工过程中,由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害,( )应当由发包方承担。 A.承包方人员伤亡损失 B.发包方人员伤亡损失 C.承包方施工设备损坏的损失 D.运至施工场地待安装工程设备的损害 E.工程修复费用 |
【多选题】: |
第72题:按照施工合同示范文本的规定,发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人有权( )。 A.将工程直接收归已有 B.与发包人协议将该工程折价 C.自行将该工程卖给他人 D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程拍卖的价款优先受偿 |
【多选题】: |
第73题:材料采购合同履行中,双方发现对部分货物的交货地点约定不明确,则可 ( )确定交货地点。 A.由双方协商 B.由采购方自行 C.按交易习惯 D.由供货方自行 E.按供货方所在地 |
【多选题】: |
第74题:在材料采购合同履行中,现场交货数量验收的方法有( )。 A.衡量法 B.物理实验法 C.理论换算法 D.查点法 E.抽检实验法 |
【多选题】: |
第75题:依据FIDIC施工合同条件规定,对承包商提出的索赔,同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。 A.不可预见的外界条件 B.流行传染病导致工程停工 C.延误移交施工现场 D.业主提前占用部分工程 E.不可抗力造成的损害 |
【多选题】: |
第76题:FIDIC施工合同条件规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就( )发布变更指令。 A.改变合同中任何工作的数量 B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施 C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸 D.改变任何工作的质量 E.改变原定施工顺序和时间安排 |
【多选题】: |
第77题:FIDIC施工合同条件规定,分包商应当执行的指令包括( )发布的指令。 A.业主 B.工程师 C.承包商代表 D.工程师代表 E.经承包商代表确认工程师 |
【多选题】: |
第78题:FIDIC施工合同条件规定,业主应承担的风险包括 ( ) A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响 B.业主提供的设计不当造成的损失 C.战争 D.有毒气体污染 E.气候条件影响 |
【多选题】: |
第79题:以下对索赔的表述中,正确的是( )。 A.索赔要求的提出不需经对方同意 B.索赔依据应在合同中有明确根据 C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定 |
【多选题】: |
第80题:工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的证据包括( ) A.施工现场记录 B.各类财务凭证 C.合同履行过程中往来信函 D.招标文件 E.汇率变化表 |
【多选题】: |