监理工程师合同管理历年真题 |
一、单项选择题(共 50 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) |
第1题:某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为( )。
A.该施工企业 B.该外地的分公司 C.项目经理部 D.项目经理 |
【单选题】: |
第2题:关于合同鉴定的说法,正确的是( )。
A.经过鉴定的合同,在诉讼中不需要进行质证 B.法律规定强制实施合同鉴定 C.合同鉴定的效力不限于我国国内 D.合同鉴定由工商行政管理机关作出 |
【单选题】: |
第3题:某通用设备采购合同中约定,采购方付款后,供货方交货。合同订立后,采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由,暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是( )。
A.同时履行抗辩权 B.后履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权 |
【单选题】: |
第4题:下列解决建设工程合同纠纷的方式中,具有强制执行法律效力的是( )。
A.和解 B.民间调解 C.行政调解 D.诉讼 |
【单选题】: |
第5题:某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款3000万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( )。
A.A银行1000万元,B银行2000万元 B.A银行1800万元,B银行1200万元 C.A,B银行各项工作1500万元 D.A银行2000万元,B银行1000万元 |
【单选题】: |
第6题:在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于( )。
A.留置担保 B.保证担保 C.抵押担保 D.质押担保 |
【单选题】: |
第7题:要约与要约邀请的共同特征是( )。
A.内容具体明确 B.具备合同的一般条款 C.明示订立合同的意思表示 D.对行为人具有约束力 |
【单选题】: |
第8题:关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正确的是( )。
A.行使权利的时间要求相同 B.行使权利的条件要求相同 C.通知到达对方的时间要求相同 D.行为生效的条件不同 |
【单选题】: |
第9题:某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效,则关于合同解决方式的说法,正确的是( )。
A.合同无效,因而约定仲裁解决争议的条款也无效 B.合同无效,约定仲裁解决争议的条款仍有效 C.诉讼解决合同争议 D.合同无效后,应通过按先仲裁,后仲裁的程序解决争议 |
【单选题】: |
第10题:某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是( )。
A.中标通知书发出日 B.施工合同协议书签字日 C.保险合同签字日 D.工程材料运抵施工现场日 |
【单选题】: |
第11题:关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是( )。
A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效 B.合同需要重新登记备案后继续有效 C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效 D.合同的效力不受影响 |
【单选题】: |
第12题:某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同,执行的是政府指导价、价格为4000元/吨,合同约定2011年3月1日提货,但施工企业愈期至2011年4月10日才提货,而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按( )。
A.4500元/吨计算并追加违约金 B.4000元/吨计算并追加违约金 C.4500元/吨计算 D.4000元/吨计算 |
【单选题】: |
第13题:关于合同转让的说法,正确的是( )。
A.债权人转让权利,不需经债务人同意 B.债权人转让权利,不需通知债务人 C.债务人转移义务,不需经债权人同意 D.债务人转移义务,新债务人不承担从债务 |
【单选题】: |
第14题:因不可抗力致使不能实现合同目的,合同当事人一方发出通知提出解除合同,则该合同解除日应为( )。
A.不可抗力发生日 B.发出通知日 C.通知到达对方日 D.对方同意日 |
【单选题】: |
第15题:关于承担违约责任的说法,正确的是( )。
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任 B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当向合同对方承担违约责任 C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当由第三方向合同对方承担违约责任 D.因不可抗力造成的违约,也应当承担违约责任 |
【单选题】: |
第16题:仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的( )。
A.自愿原则 B.公平合理原则 C.依法独立进行原则 D.一裁终局原则 |
【单选题】: |
第17题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求,勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过( )万元。
A.50 B.100 C.200 D.1000 |
【单选题】: |
第18题:对工程项目招标人而言,与邀请招标相比,公开招标的优点是( )。
A.评标的工作量大 B.选择中标人的范围广 C.评标时间长 D.招标费用高 |
【单选题】: |
第19题:关于招标人解答投标人质疑的说法,正确的是( )。
A.招标人给予口头答复即可 B.招标人答复只给予提问者 C.招标人答复作为招标文件的组成部分 D.招标人答复与招标文件不一致,以招标文件为准 |
【单选题】: |
第20题:评标委员会评审某投标文件时发现,投标文件中的施工组织设计基本可行,但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法,错误的是( )。
A.该投标文件没有完全响应招标文件、存在细微偏差 B.该投标文件仍属于有效投标书 C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清 D.投标人修改施工组织设计时,可以在书面澄清中修改承诺的施工工期 |
【单选题】: |
第21题:工程项目招投标中,确定中标人的权力属于( )。
A.招标人 B.评标委员会 C.招标代理机构 D.招标监督机构 |
【单选题】: |
第22题:某施工项目采用评标价法评标,评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位,甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元,乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元,则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是( )。
A.甲投标人,合同价为7040万元, B.甲投标人,合同价为7080万元 C.乙投标人,合同价为7050万元 D.乙投标人,合同价为7060万元 |
【单选题】: |
第23题:根据《建设工程委托监理合同》示范文本,关于监理人义务的说法,正确的是( )。
A.向设计单位提供设备厂家名录 B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料 C.指示设计单位变更设计 D.保守设计单位申明的秘密 |
【单选题】: |
第24题:关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法,正确的是( )。
A.委托人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任 B.监理人因过失给对方造成损失,承担有限赔偿责任 C.委托人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出 D.监理人向对方的索赔要求不成立,可不予补偿对方的费用支出 |
【单选题】: |
第25题:《建设工程设计合同》示范文本规定,设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房,应由( )提供。
A.发包人 B.施工承包人 C.监理人 D.设计单位 |
【单选题】: |
第26题:《建设工程设计合同》示范文本规定,设计合同的设计期限为( )。
A.从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止 B.从订立合同之日起,至完成工程验收之日止 C.从设计人收到定金之日起,至交付全部设计文件之日止 D.从设计人收到定金之日起,至完成工程验收之日止 |
【单选题】: |
第27题:根据《建设工程设计合同》示范文本规定,关于设计成果的说法,错误的是( )。
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额 B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料. C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准 D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准 |
【单选题】: |
第28题:根据《建设工程设计合同》示范文本,关于初步设计应满足的深度要求的说法,错误的是( )。
A.满足主要材料订货的需要 B.满足非标准设备制作的需要 C.满足编制施工招标文件的需要 D.满足编制施工图设计文件的需要 |
【单选题】: |
第29题:《建设工程施工合同》示范文本规定,发包人负责采购的材料,使用前需要进行试验。关于检验责任的说法,正确的是( )。
A.发包人负责检验,费用由发包人承担 B.承包人负责检验,费用由发包人承担 C.发包人负责检验,费用由承包人承担 D.承包人负责检验,费用由承包人承担 |
【单选题】: |
第30题:某工程的管道焊接完成后,承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间,也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后,将试验记录送交工程师。关于该事件的说法,正确的是( )。
A.虽然工程师未参加试验,但应视为施工质量合格 B.虽然工程师未参加试验,但应承认验收记录的正确性 C.由于工程师未在试验现场,本次试验结果无效 D.由于工程师未按时参加试验,应重新商定检查试验的时间 |
【单选题】: |
第31题:某工程项目施工过程中,因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度,对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划,并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中,由于分包人赶工措施的缺陷,导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由( )承担。
A.发包人 B.承包人 C.分包人 D.工程师与承包人共同 |
【单选题】: |
第32题:某工程项目施工过程中,承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷,经工程师验收认可后,书面提出复工要求,工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同》示范文本,此时承包人应( )。
A.继续等待工程师的进一步指示 B.再次书面提出复工申请 C.视为工程师已同意复工 D.向发包人书面申请复工 |
【单选题】: |
第33题:某工程通过了竣工验收,但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同》示范文本,在工程缺陷修改完成前,工程的保护和照管责任应由( )负责。
A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.发包人和承包人共同 |
【单选题】: |
第34题:某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是( )。
A.自行负责 B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延 C.不予补偿,但应合理顺延合同工期 D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延 |
【单选题】: |
第35题:某工程项目,由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工,工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,根据《建设工程施工合同》示范文本,承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为( )。
A.无须补偿经济损失,合同工期不予顺延 B.无须补偿经济损失,合同工期相应顺延 C.补偿承包人的经济损失,合同工期相应顺延 D.补偿承包人的经济损失,合同工期不予顺延 |
【单选题】: |
第36题:承包人编制的施工进度计划及施工组织设计,经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中,包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中,因施工方案的缺陷,导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法,正确的是( )。
A.因施工方案缺陷,应由承包人承担责任 B.因工程师对施工方案的认可,应减少承包人的工期延误责任 C.因发包人同意施工进度计划,承包人不承担工期延误责任 D.因专家组对施工方案的审查批准,应与承包人承担连带工期延误责任 |
【单选题】: |
第37题:某施工项目施工完成后,承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同》示范文本,承包人的竣工日应确认为( )。
A.承包人自检合格日 B.承包人递交竣工验收报告日 C.竣工验收开始日 D.竣工验收完毕,有关各方在竣工验收报告签字日 |
【单选题】: |
第38题:根据《建设工程施工合同》示范文本,工程变更分为设计变更和其它变更,下列事项中,属于其它变更的是( )。
A.改变工程的标高和基线 B.增加合同中约定的工程量 C.提高合同中约定的质量标准 D.改变施工作业的顺序和时间 |
【单选题】: |
第39题:某工程项目施工中,工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工,则工程师对此事项后果处理的方式应为( )。
A. 工期顺延、给予经济补偿 B. 工期不予顺延、给予经济补偿 C. 工期顺延、不给经济补偿 D. 工期不予顺延、不给经济补偿 |
【单选题】: |
第40题:根据《建设工程施工合同》示范文本,承包人采购材料运抵现场后,应由( )共同清点。
A.发包人与承包人 B.承包人与供货人 C.工程师与供货人 D.工程师与承包人 |
【单选题】: |
第41题:采购方验收运抵施工现场的钢管时,适宜检验供货数量的方法是( )。
A.衡量法 B.理论换算法 C.经验鉴别法 D.物理试验 |
【单选题】: |
第42题:某材料采购合同,现场交货清点时发现,实际交货数量比订货数量少10%。采购方支付的货款应为( )。
A. 订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 B. 订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 C. 实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 D. 实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 |
【单选题】: |
第43题:根据FIDIC《施工合同条件》,履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为( )。
A. 从签订合同日起,至颁发工程接收证书日止 B. 从签订合同日起,至颁发履约证书日止 C. 从工程开工日起,至颁发工程接收证书日止 D. 从工程开工日起,至颁发履约证书日止 |
【单选题】: |
第44题:根据FIDIC《施工合同条件》,对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为( )。
A.颁发工程接收证书日 B.颁发履约证书日 C.承包商提交结清单日 D.结清单生效日 |
【单选题】: |
第45题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于解决合同争议程序的说法,正确的是( )。
A.双方协商 争端裁决委员会 仲裁 B.工程师确定 定双方协商 争端裁决委员会决定 C.工程师确定 争端裁决委员会决定 仲裁 D.双方协商 工程师确定 争端裁决委员会决定 |
【单选题】: |
第46题:根据FIDIC《施工合同条件》,不属于不可预见物质条件的是( )。
A.人为干扰 B.不利于施工的气候条件 C.图纸未标明的地下障碍物 D.与业主提供资料不一至的不良地质条件 |
【单选题】: |
第47题:某桥梁工程施工,中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基,承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工。增加了施工成本20万元,为此提出了索赔,工程师审查索赔发现,桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件。承包商的施工成本节约了3万元,岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好,节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》,工程师应批准的索赔金额为( )万元。
A.20 B.17 C.16 D.13 |
【单选题】: |
第48题:承包商按投标文中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中,工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量,要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》,承包商对此指示( )。
A.可以拒绝执行 B.应当执行,但可获得费用补偿 C.应当执行,仍可获得费用和利润的补偿 D.应当执行,不能获得补偿 |
【单选题】: |
第49题:某工程,施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书,但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件,按工程师的指示,承包商在10月工20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后,11月5日通过了工程竣工验收,根据FIDIC《施工合同条件》。承包商的实际竣工日期应确定为( )。
A. 9月5日 B. 10月5日 C. 10月20日 D. 11月5日 |
【单选题】: |
第50题:根据《建设工程施工合同》示范文本规定,工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示,则应视为( )。
A.需等待发包人批准 B.工程师已拒绝索赔要求 C.承包人的索赔要求已成立 D.承包人需进一步提交补充索赔证据 |
【单选题】: |
二、多项选择题 (共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分) |
第51题:关于保证方式的说法,正确的有( )。
A.保证方式有一般保证和连带责任保证 B.当事人没有约定保证方式,则为一般保证 C.当事人没有约定保证方式,则为连带责任保证 D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时,债权人可直接要求保证人履行 E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行 |
【多选题】: |
第52题:关于抵押的说法,正确的有( )。
A. 抵押不转移抵押物的占有 B. 抵押人不再负有保管抵押物的义务 C. 抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况,转让抵押物的行为无效 D. 抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可 E. 抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押 |
【多选题】: |
第53题:施工企业从银行货款,可作为质押担保的有( )。
A. 汽车 B. 土地 C. 土地所有权 D. 支票 E. 可以转让的商标专用权 |
【多选题】: |
第54题:以下造成损失的事件中,依据建筑工程一切险的规定,应由保险人支付损失赔偿金的有( )。
A. 地震造成的工程损坏 B. 水灾的淹没损失 C. 气温变化导致材料变质 D. 施工机具的自然磨损 E. 非外力引起的机械本身损坏 |
【多选题】: |
第55题:《合同法》规定,合同被撤销的法律后果有( )。
A. 返还财产 B. 赔偿损失 C. 罚款 D. 记入不良信用名单 E. 对经办人进行行政处分 |
【多选题】: |
第56题:关于迟到承诺的说法,正确的有( )。
A. 受要约人超过承诺期限发出的承诺,一律视为新要约 B. 受要约人超过承诺期限发出的承诺,要约人仍可通知该承诺有效 C. 非受要约人责任延误到达的承诺,仍是有效的承诺 D. 非受要约人责任延误到达的承诺,要约人可以不接受该承诺 E. 迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关 |
【多选题】: |
第57题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款,现建设单位对甲单位的一项债权到期,但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法,正确的有( )。
A. 施工企业可以行使代位权 B. 施工企业可以行使撤销权 C. 施工企业应以建设单位名义行使权利 D. 施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利 E. 施工企业行使权利的范围以其债权为限 |
【多选题】: |
第58题:关于合同中格式条款的说法,正确的有( )。
A. 提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款 B. 提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务 C. 对格式条款的理解发生争议时,应按照通常的理解予以解释 D. 对格式条款有两种以上解释时,应采纳提供格式条款一方的解释 E. 在格式条款与非格式条款不一致时,应采用格式条款 |
【多选题】: |
第59题:下列合同中,属于无效合同的有( )。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益的合同 B. 以合法形式掩盖非法目的的合同 C. 约定的质量标准低于国家强制性标准的合同 D. 必须招标的项目未招标的合同 E. 订立合同时显失公平的合同 |
【多选题】: |
第60题:《合同法》规定,合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为( )。
A. 履行期限条款 B. 结算条款 C. 清理条款 D. 质量条款 E. 违约责任条款 |
【多选题】: |
第61题:关于违约金的说法,正确的有( )。
A. 当事人可以约定一定数额的违约金 B. 当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法 C. 违约金低于违约造成损失的,当事人可以同时请求赔偿损失 D. 只要约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以请求增加 E. 只要约定的违约金高于违约造成的损失,当事人可以请求减少 |
【多选题】: |
第62题:招标代理机构应具备的条件有( )。
A. 招标代理业务 B. 编制招标文件的能力 C. 从事招标代理业务的营业场所 D. 可以作为评标委员会人选的专家库 E. 专业齐备的评标专家 |
【多选题】: |
第63题:招标过程中,对投标人进行资格预审的目的有( )。
A. 保证投标人具备完成招标工作的能力 B. 简化招标程序 C. 减少评标工作量 D. 降低招标费用 E. 确保招标人满意的投标人中标 |
【多选题】: |
第64题:中标通知书发出后,其法律效力约束的对象有( )。
A. 招标代理机构 B. 招标人 C. 评标委员会 D. 中标人 E. 未中标的投标人 |
【多选题】: |
第65题:关于监理合同性质和特点的说法,正确的是( )。
A. 监理合同是委托合同的一种 B. 监理合同是建设工程合同的一种 C. 监理合同的标的是服务 D. 监理合同的标的是工程 E. 监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序 |
【多选题】: |
第66题:《建设工程设计合同》示范文本规定, 下列工作中,属于设计单位义务的有( )。
A. 组织设计成果鉴定 B. 参加隐蔽工程验收 C. 审查外商提供的设备设计图纸 D. 组织并主持设计交底会 E. 向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案 |
【多选题】: |
第67题:某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故,按照《建设工程设计合同》示范文本,设计单位承担的违约责任包括( )。
A. 负责修改该部分工程的设计 B. 免收该部分工程的设计费 C. 赔偿发包人该部分工程的全部损失 D. 赔偿发包人该部分工程的一定百分比的损失 E. 赔偿施工承包人的实际损失 |
【多选题】: |
第68题:按照《建设工程施工合同》示范文本对“设计变更”的规定,下列情况中属于设计变更的有( )。
A.减少合同中的约定的工程量 B.删减合同中约定的部分承包工作内容 C.提高合同中的约定的部分工程质量标准 D.增加附加工作内容 E.变更工程有关部分的基线 |
【多选题】: |
第69题:按照《建设工程施工合同》示范文本规定,下列隐蔽工程的检验步骤和要求中,正确的有( )。
A. 隐蔽工程施工完毕,承包人进行自检 B. 自检合格后,书面通知工程师验收 C. 工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议,又未按时验收,承包人可继续施工 D. 在任何情况下未经工程师签字认可,工程部位都不得隐蔽 E. 隐蔽工程验收合格后,在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字,承包人可继续施工 |
【多选题】: |
第70题:按照《建设工程施工合同》示范文本规定,发包人出于某种需要希望工程提前竣工,则应完成的工作有( )。
A. 向承包人发出要求提前竣工的通知 B. 与承包人协商签订提前竣工的协议 C. 负责修改施工计划 D. 为承包人提供赶工的必要条件 E. 减少工程质量检测的试验项目 |
【多选题】: |
第71题:《建设工程施工合同》示范文本规定,下列工作中,属于竣工验收必须满足的条件有( )。
A. 承包人以完成了合同约定的各项工作 B. 工程质量监督机构已确认了工程质量合格 C. 有完整的技术档案和施工管理资料 D. 承包人签署了工程质量保修书 E. 设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认 |
【多选题】: |
第72题:《建设工程施工合同》示范文本规定,承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中,修复时承包人不对保修费用承担责任的有( )。
A. 工程验收时未发现的施工质量缺陷 B. 不可抗力造成的工程损坏 C. 发包人使用工程运行不当造成的损坏 D. 发包人日常维护不当造成的损坏 E. 承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏 |
【多选题】: |
第73题:《建设工程施工合同》示范文本规定,下列工作,属于发包人义务的有( )。
A. 办理施工许可 B. 办理施工临时用地手续 C. 施工用电接入现场 D. 作好施工现场邻近建筑物的保护措施 E. 提供施工现场的安全防护设施 |
【多选题】: |
第74题:某工程,合同约定3月10日开工,当年11月10日竣工,3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场,书面向工程师提出延期10天开工的申请,工程师对此申请始终未作任何答复,承包人延至3月20日实际开工,关于承包人竣工责任的说法,正确的有( )。
A.承包人通过赶工在11月10日竣工,赶工费用自行承担 B.承包人通过赶工在11月10日竣工,赶工费用由发包人承担 C.承包人通过赶工在11月10日竣工,可获得提前竣工奖励 D.工程在11月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任 E.工程在11月20日竣工,承包人应承担拖期违约责任 |
【多选题】: |
第75题:按照《建设工程施工合同》示范文本规定,对发包人和承包人都有约束力的合同文件有( )。
A. 中标意向书 B. 合同专用条款 C. 有关技术文件 D. 投标书附件 E. 施工过程中双方洽商达成的书面协议 |
【多选题】: |
第76题:某材料采购合同履行过程中,供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站,且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括( )。
A. 及时支付全部货物的货款 B. 及时支付订购数量的货款 C. 及时支付订购数量及合理尾差的货款 D. 按合同约定的到货时间支付订购数量的货款 E. 在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用 |
【多选题】: |
第77题:采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同,承包商最终结算的合同价格与中标价不一致,可能的原因有( )。
A.工程量清单中的工程量不准确 B.承包商的投标报价漏缺 C.合同内有调价条款 D.施工中发生工程变更 E.承包商拖期竣工的赔偿 |
【多选题】: |
第78题:采用FIDIC《施工合同条件》中的“暂列金额”的特点有( )。
A. 该笔款额包括在中标通知书注明的“接受的合同款额”内 B. 属于承包人控制使用的应急费 C. 工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项 D. 该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人 E. 工程竣工结算前,该笔款项可以只使用一部分金额 |
【多选题】: |
第79题:按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,关于分包合同管理的说法,正确的有( )。
A. 签订施工合同后,承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成,需经过业主同意 B. 业主应严格审查分包合同条款,保证分包合同与施工合同的一致性 C. 工程师直接发给分包商的指令,分包商必须立即执行 D. 承包商对分包商的施工负有监督、管理责任 E. 工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任 |
【多选题】: |
第80题:下列导致承包人索赔的情况中,工程师应批准补偿费用及利润的有( )。
A. 延误发放施工图纸 B. 延误移交施工现场 C. 施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工 D. 施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工 E. 依据工程师提供的错误数据导致的放线错误 |
【多选题】: |