试题查看

首页 > 监理工程师考试 > 试题查看
【分析解答题】

某高速公路项目利用世行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期和费用数据均符合实际):
(一)施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位修改,由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
(二)施工期间因下雨,为保证路基工程填筑质量,总监理工程师下达了暂时停工令,共停工10天,其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。
(三)施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。问题:针对承包方提出的上述索赔要求,监理工程师应如何签署意见?

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理,在委托监理任务前,业主与施工单位已经签定.建设工程合同纠纷的仲裁由( )的促裁委员会仲裁。 A.工程所在地 B.双方选定.在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的( ) A.代理人与被代理.合同法律关系是由( )三要素所构成。 A.主体、客体、内容 B.当事人、合同行施工招标时,下列情况( )属于废标 A.投标书未密封 B.投标书逾期到达 C.投.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( ) A.批准招标申请 B.审核招标